Важная информация и советы на тему: «Договор на обслуживание холодильного оборудования образец бланк». В статье собраны ответы на многие сопутствующие вопросы. Если вы все же не найдете ответ, или необходимо актуализировать информацию, то обращайтесь к дежурному юристу.
Договор на ремонт холодильного оборудования
ДОГОВОР № _____
на ремонт холодильного оборудования
г. Москва «____»__________ 2015г.
Индивидуальный предприниматель Любименко Дмитрий Александрович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства ОГРН 50 012747148 от 27.06.2011г., с одной стороны, и __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по ремонту холодильного оборудования, расположенного по адресу:_______________________________________________________________________ согласно прилагаемому перечню (Приложение №1 к настоящему Договору).
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость ремонтных работ и расходных материалов по Договору составляет : _________________________________________________________ рублей 00 копеек.
2.2. Стоимость, указанная в п.2.1., включает в себя: ремонт оборудования, затраты по приобретению расходных материалов, транспортные расходы по доставке расходных материалов до места проведения работ.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Оплата Заказчиком стоимости работ осуществляется путем перечисления 100 % суммы в течение 5 (пяти) банковских дней
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ
4.1.Исполнитель обязуется выполнить ремонтные работы в течение 3-х (трех) рабочих дней после поступления оплаты на банковский расчетный счет Исполнителя.
4.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и в течение 3-з дней подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, что будет являться подтверждением надлежащего выполнения работ Исполнителем и отсутствия претензий со стороны Заказчика к качеству работ.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, Исполнитель устраняет недостатки/недоработки в течение 2-х рабочих дней и предоставляет Заказчику исправленный Акт сдачи-приемки выполненных работ.
4.4. Исполнитель оставляет за собой право заменять оговоренные ранее запасные части на аналогичные, в случае их отсутствия у поставщика Исполнителя.
5. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.1. Исполнитель гарантирует качество выполняемых ремонтных работ. Гарантийный срок на ремонтные работы составляет 6 месяцев.
Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
5.2.Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки, если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки в ремонтно-наладочных работах.
5.3. Исполнитель не несет ответственности за неисправности в тех случаях, когда:
— оборудование используется не по назначению;
— происходят перебои в обеспечении электроэнергией;
-температура окружающей среды не соответствует техническим требованиям, предъявляемым к оборудованию;
— отсутствует необходимая вентиляция помещений.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, решать путем переговоров.
6.2. Если возможные споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, то они подлежат рассмотрению Арбитражным судом г.Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.Договор заключается на срок с «_____»______________2015г. по «___»____________________2015г.
7. 2. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах с Приложениями для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ИП Любименко Д.А.
141000, Московская обл, Мытищинский р-н, г.Мытищи, ул.Крупской, дом 3, кв.24 Почтовый адрес:
141000, Московская обл, Мытищинский р-н, Мытищи г, Крупской ул, дом № 3, кв.24
Техническое обслуживание холодильного оборудования
Договор на постоянное сотрудничество
Договор на сервисное техническое обслуживание — отличная возможность минимизировать случаи аварийных остановок холодильного оборудования, оперативно решать вопрос устранения неисправностей и максимально продлить срок эксплуатации.
Сколько стоит обслуживание?
В стоимость ТО входят только ежемесячные профилактические работы, а ремонт, запасные части и расходные материалы оплачиваются отдельно.
Более подробно можете узнать, скачав образец договора.
Стоимость обслуживания единицы оборудования
| до 2-х лет | от 2-х до 5-ти лет | от 5-ти лет |
|---|
Витрины, прилавки, шкафы, столы550650750Пристенные горки650750850Бонеты8509501050Лари350400450Льдогенераторы650750850Сплит-системы, моноблоки90012001500Холодильные машины до 5кВт100015002000Холодильные машины от 5кВт180025003000
Все цены указаны в российских рублях.
Стоимость договора рассчитывается индивидуально. Она зависит от нескольких факторов: формы договора, территориальной удаленности, количества оборудования и его износа. Наши специалисты подберут и предложат вам оптимальный вариант.
Чем вы продлеваете срок службы?
Для оборудования, работающего в таких условиях, главное — профилактика. Мы проводим целый комплекс ежемесячных работ:
- Проверка производительности, режима работы и герметичности фреоновой системы для предупреждения неисправностей;
- Чистка конденсаторов, вентиляторов и дренажей — всего, что необходимо;
- Замена фильтров, при необходимости — дозаправка маслом и хладогеном;
- Перепрограммирование блоков управления и профилактика автоматики и электрики.
Полный список работ можно узнать, скачав образец договора.
Что еще входит в договор?
Стоимость ремонта, требующего замены деталей, складывается из цены запчастей и расходных материалов. Сам ремонт мы выполняем бесплатно, как и сами выезды по аварийным вызовам.
Договор на техническое обслуживание оборудования
Компания «Неоинвест» осуществляет сервисное обслуживание холодильного оборудования организациям, зарегистрированным в Москве и Московской области. Для полноценного сотрудничества заключается стандартный договор, который может быть изменен по согласию двух участвующих сторон. Ниже мы приводим юридический образец.
Читайте так же: Ответ судебным приставам о погашении долга образец
Образец нашего стандартного договора:
Договор на техническое обслуживание оборудования.
г. Москва «01» ____ 2019 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Неоинвест», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Полубояринова М. И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________________________, действующей на основании устава, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию (далее при упоминании в тексте Договора «техобслуживание) вентиляционного, холодильного, климатического и водоохлаждающего оборудования (далее при упоминании в Договоре «Оборудование») в объемах, по ценам, и на условиях согласованных Сторонами в настоящем Договоре и соответствующих Приложениях к нему. Перечень Оборудования приведен в Приложении № 1 к настоящему Договору, где указано наименование, марка, модель, количество, цена и стоимость работ. Перечень работ, выполняемых Подрядчиком в рамках проведения техобслуживания, перечислен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Обязанности сторон.
2.1. Права и обязанности Подрядчика:
2.1.1. Выполняет работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего Договора и в Приложении № 2 в следующие сроки:
- Проведение консультаций персонала Заказчика – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора;
- Проведение консультаций в случае смены персонала Заказчика – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления соответствующей Заявки Заказчиком;
- Профилактический осмотр – не реже 1 (одного) раза в неделю, а также при каждом аварийном вызове;
- Текущий ремонт в случае обнаружения неполадок Подрядчиком – в течение 2 (двух) рабочих дней с момента обнаружения;
- Выезд мастера в случае аварийного вызова Заказчика – в течение 2 (двух) часов с момента поступления соответствующей Заявки в диспетчерскую службу Подрядчика.
- Работа диспетчерской службы – будни с 9.00 до 19.00 тел. _____________, выходные и праздничные дни с 9.00 до 12.00. тел. ____________ Начальник сервисной службы Васильев Вадим Алексеевич тел. ___________
2.1.2. Приступает к работе по техобслуживанию, согласно условиям настоящего Договора, только при условии выполнения Заказчиком обязательств по оплате. В случае не поступления суммы оплаты в оговоренные сроки (п. 3.3. настоящего Договора) Подрядчик приостанавливает выполнение своих обязательств по настоящему Договору, о чем письменно уведомляет Заказчика, до момента осуществления Заказчиком оплаты. При этом период приостановки техобслуживания не подлежит оплате Заказчиком.
2.1.3. Составляет соответствующие предписания и аварийные акты, в случае нарушения Заказчиком правил эксплуатации Оборудования или техники безопасности, а также невыполнения строительных, изоляционных и иных работ, обеспечивающих работу Оборудования в соответствии с эксплуатационной документацией, и в случае невыполнения в указанные в акте сроки исключает Оборудование из настоящего Договора в одностороннем порядке.
2.1.4. При проведении работ по техобслуживанию соблюдает правила техники безопасности и требования пожарной службы, на предприятиях, где производятся подобные работы.
2.1.5. Выделяет своего постоянного представителя (электромеханика), который осуществляет техническое обслуживание на объекте Заказчика.
2.1.6. В целях своевременного выполнения условий настоящего Договора Подрядчик заключает договора по проведению субподрядных работ с другими организациями холодильного сервиса за свой счет. Ответственность за качество и сроки работ, выполненных вышеуказанными организациями, несет Подрядчик согласно настоящему Договору.
2.1.7. Производит изменение расценок на выполнение техобслуживания, но не ранее чем через 6 (шесть) месяцев с даты подписания настоящего Договора и не более 2 (двух) раз в году.
2.1.8. В случае невозможности выполнения условий настоящего Договора, расторгает Договор в одностороннем порядке или предлагает Заказчику перезаключение Договора на иных условиях, о чем обязуется сообщить Заказчику в письменной форме не позднее, чем за 1 (один) месяц до прекращения работ по настоящему Договору.
2.1.9. В случае выхода из строя Оборудования находящегося на техобслуживании, в результате привлечения Заказчиком для ремонта посторонних лиц, нарушения правил эксплуатации Оборудования или других обязанностей, указанных в настоящем Договоре, расторгает настоящий Договор в одностороннем порядке или оформляет аварийный акт и производит ремонт вышедшего из строя Оборудования за отдельную плату.
2.1.10. В случае выхода из строя Оборудования находящегося на техобслуживании по вине Подрядчика и/или его представителей Заказчик оформляет аварийный акт и Подрядчик производит ремонт вышедшего из строя Оборудования за свой счет.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Выполняет предписания Подрядчика, связанные с соблюдением правил эксплуатации и техники безопасности, а также с выполнением работ, не входящих в компетенцию Подрядчика, но необходимых для нормальной работы Оборудования.
2.2.2. При выходе Оборудования из строя отвечает за сохранение продуктов от порчи.
2.2.3. Назначает приказом по предприятию лицо, ответственное за организацию эксплуатации Оборудования, которое:
- Обеспечивает доступ к эксплуатации Оборудования только лиц, прошедших специальное обучение и инструктаж по технике безопасности;
- Организует ежедневную проверку состояния Оборудования, следит за бесперебойным обеспечением оборудования электроэнергией, водой и температурным режимом окружающей среды машинных отделений, согласно паспортным данным и руководствам по эксплуатации;
- При обнаружении неисправности оборудования, немедленно отключает его от электрической сети и направляет Заявку в техническую службу Подрядчика.
Читайте так же: Налог на имущество приобретенного по наследству
2.2.4. Выделяет помещение для размещения инструмента, спецодежды и материалов, необходимых для производства работ по техобслуживанию.
2.2.5. Заказчик оформляет «Журнал учета выполненных работ на оборудовании», а Подрядчик заносит в него все выполненные работы, перечень израсходованных запасных частей и израсходованных материалов, а также замечания по эксплуатации оборудования и соответствующие предложения. Ответственность за сохранность журнала несет Заказчик.
2.2.6. Заказчик вправе расторгнуть Договор в любой момент, предупредив об этом Подрядчика не позднее, чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения. Если расторжение настоящего Договора не связано с несогласием Заказчика с изменением Подрядчиком расценок на техобслуживание (п.2.1.7. настоящего Договора), Заказчик обязан уведомить о желании расторгнуть настоящий Договор не позднее 3 (трех) дней со дня, когда Заказчику стало известно, или должно было стать известно, об изменении расценок на техобслуживание.
3. Сумма Договора, порядок и условия расчетов.
3.1. Стоимость техобслуживания за 1 (один) месяц составляет ____________ (_______) руб. без НДС – гл.26.2 НК РФ.
3.2. Расчеты за техобслуживание осуществляются по Договорным ценам, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору. Оплата материалов, израсходованных на техобслуживание, производится Заказчиком в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета.
3.3. Заказчик освобождается от оплаты техобслуживания в случае расторжения настоящего Договора по соглашению Сторон, в соответствии с п. 2.2.6. настоящего Договора, приостановлением действия настоящего Договора по инициативе Подрядчика (п. 2.2.2. настоящего Договора) или истечения срока действия настоящего Договора (п. 5.3. настоящего Договора).
3.4. Общая стоимость техобслуживания, указанная в Приложении № 1 к настоящему Договору, не включает стоимость материалов, необходимых для техобслуживания, необходимые расходные материалы приобретаются за счет Заказчика. В стоимость техобслуживания не включена стоимость капитального ремонта и замены Оборудования из-за физического и морального износа, в том числе компрессоров и электродвигателей. В таких случаях материалы предоставляются Подрядчиком за отдельную плату, цена на материалы устанавливается со скидкой и оплачивается отдельным счетом.
3.5. Прием вновь смонтированного Оборудования (если монтаж производится не Подрядчиком) на техобслуживание, производится согласно Акту осмотра Оборудования, на основании которого будут установлены цены и порядок оплаты. В случае выдачи гарантийного талона на это Оборудование Подрядчиком или другими фирмами, имеющими специальное соглашение с Подрядчиком, стоимость техобслуживания нового Оборудования устанавливается в размере 50 (пятьдесят)% от стоимости техобслуживания такого типа Оборудования на время действия гарантийного срока.
3.6. Монтажные работы, работы по устройству защитного заземления, а также ремонт (холодильного) Оборудования, вышедшего из строя в результате нарушения Заказчиком правил эксплуатации, в стоимость техобслуживания не входят. Вышеуказанные работы производятся по письменной Заявке Заказчика. В случае невозможности установления на месте причины выхода из строя Оборудования, Заказчик несет расходы по проведению ревизии данного Оборудования в независимом техническом центре, а также по демонтажу и доставке данного Оборудования. В случае если виновником выхода из строя Оборудования является Подрядчик, то вышеуказанные расходы Заказчика подлежат компенсации со стороны Подрядчика.
3.7. Капитальный ремонт Оборудования, а также монтаж нового Оборудования осуществляется Подрядчиком за отдельную плату. Стоимость, сроки выполнения вышеуказанных работ поставляемого Оборудования и прочие условия оговариваются дополнительно в соответствии с Дополнительным соглашением, составленным и подписанным обеими Сторонами.
4. Ответственность сторон.
4.1. В случае нарушения сроков платежа в соответствии с главой 3 настоящего Договора или при отказе от акцепта платежного требования, выставленного Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику пеню в размере 0,5% от суммы просроченного платежа, но не более 10% от указанного платежа.
4.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику за каждый просроченный день пеню в размере 0,5% ежемесячной стоимости техобслуживания неработающего оборудования.
4.3. Ответственность сторон за работы по монтажу, капитальному ремонту и пусконаладочным работам Оборудования, производимых Подрядчиком на объекте Заказчика, оговаривается в соответствующем Протоколе.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств выполнять работы в полном объеме, надлежащего качества и в согласованные сроки по настоящему договору Подрядчик несет ответственность в соответствии с ГК РФ и возмещает Заказчику реальный ущерб, причиненный таким неисполнением или ненадлежащим исполнением.
5. Изменение и расторжение Договора.
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут, помимо порядка предусмотренного п. 2.2.5. настоящего Договора, в одностороннем порядке любой из Сторон в случае систематического нарушения (более двух раз) его условий другой Стороной. Уведомление о расторжении настоящего Договора направляется заинтересованной Стороной за 10 (десять) дней до указанной даты расторжения. Затем в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления, Стороны производят взаиморасчеты по настоящему Договору, связанные с его расторжением.
5.2. Изменения в настоящий Договор вносятся путем составления Дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами, все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при составлении Дополнительного соглашения к данному договору и их подписании обеими Сторонами.
5.3. В случае изменения экономической ситуации в стране, стоимость работ по п. 3.1. Договора может быть пересмотрена по взаимному согласованию Сторон, с предварительным письменным уведомлением Заказчика за 30 календарных дней.
5.4. Ни одна из Сторон не может передавать права и обязанности, вытекающие из Договора, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.5. Если ни одна из Сторон до окончания срока действия Договора не выходит с инициативой расторжения, Договор продляется автоматически на неопределенный срок.
5.6. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, определенных законодательством Российской Федерации, и в случае их действительного влияния на возможности одной из сторон исполнить свои обязательства. После прекращения форс-мажорных обстоятельств пострадавшая Сторона обязана исполнить свои обязательства в согласованные с другой стороной сроки. В случае если указанные обстоятельства длятся больше чем два месяца, стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, направив соответствующее уведомление другой Стороне в течение 5 (пяти) дней со дня истечения указанного срока.
5.7. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Договор на техническое обслуживание холодильного и пищевого технологического оборудования.
Техническое обслуживание оборудования это способ сберечь ваше оборудование если оно Вам дорого.
Холодильное и пищевое технологическое оборудование, независимо от того, торговое оно или промышленное принадлежит к тому типу оборудования за которым обязательно и регулярно нужно следить. Персонал эксплуатирующий это оборудование, как правило не подготовлен и этот факт существенно усложняет то, что техника эксплуатируется безконтрольно.
Регулярное техническое обслуживание оборудования
Основа и смысл технического обслуживания оборудования заключается в регулярности его проведения. Именно этот аспект позволяет вовремя отреагировать на медленно, но уверенно текущие износы и неисправности составной части оборудования.
Техническое обслуживание оборудования по Вашему желанию !?
Предоставляем Вам возможность определить тот вид технического обслуживания оборудования, который Вам больше по душе и заказать его у нас.
Техническое обслуживание оборудования (Схема № 1)
Это вид технического обслуживания, при котором специалисты планово приезжают на объект 1 раз в 1 месяц, производят очистку системы охлаждения для холодильного оборудования (при условии если она воздушная) и визуальный и частично технический контроль работоспособности оборудования.
Техническое обслуживание холодильного оборудования (Схема № 2)
Это вид технического обслуживания, при котором специалисты планово приезжают на объект 1-3 раза в 1 месяц, в объем технического обслуживания входят виды работ, приведенные в приложении № 2 к настоящему Договору.
В любом случае каждая из этих схем считается лишь общей. Стоимость технического обслуживания оборудования будет определяться индивидуально в зависимости от возраста, технического состояния, типа, вида и условий эксплуатации Вашего оборудования.
Образец договора
г. Пермь « »________20__года
Индивидуальный предприниматель Акулов Антон Алевтинович, именуемый в дальнейшем Исполнитель, действующий на основании Свидетельства серия 59 № 004004958, выданного 15.02.2010г. ИФНС по Свердловскому р-ну г. Перми, с одной стороны, и __________________________________________
, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________, действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Техническое обслуживание (далее по тексту ТО) – это комплекс мероприятий по поддержанию оборудования в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации до момента списания, исключения, аварийных отказов и дополнительных затрат на дорогостоящие восстановительные ремонты.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ТО электромеханического, теплового и холодильного оборудования , при условии соблюдения Заказчиком правил техники безопасности, установки, монтажа, пуско-наладки и эксплуатации оборудования, указанных в технических паспортах и инструкциях по эксплуатации завода-изготовителя.
1.3. Заказчик сдаёт, а Исполнитель принимаетк обслуживанию только технически исправное оборудование, в противном случае Исполнителем производится предварительный ремонт оборудования, подлежащего ТО, при этом Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость всех расходных материалов и работ по ремонту оборудования.
1.4. Условия Договора действуютв период нормативного (амортизационного) срока эксплуатации оборудования. Срок эксплуатации оборудования до момента его списанияуказывается в технических паспортах и инструкциях по эксплуатации завода-изготовителя. После истечения этого срока в случае пригодности механизмов по техническому состоянию к дальнейшей эксплуатации к расчётным ценам на ТО применяется повышающий коэффициент, определяемый механиком Исполнителя индивидуально по каждой единице оборудования.
1.5. При обслуживании оборудования Заказчика, находящегося в отдалённых районах или за пределами города Перми, а также в Пермском крае стоимость ТО за единицу оборудования в месяц рассчитывается с коэффициентом:
— отдалённые районы города Перми (Закамск, Верхняя Курья, Комплекс ППИ, Гайва, Молодёжная, Кислотные дачи, Верхние Муллы, Балмошная, Вышка) – коэффициент 1,2;
— за пределами города Перми (до 60 км от центра г. Перми) – коэффициент 1,4;
— по Пермскому краю (более 60 км от центра г. Перми) – коэффициент 1,4 плюс Заказчик обязан дополнительно оплачивать транспортные расходы, связанные с каждым выездом механиков на место производства работ, из расчёта 7 руб. за 1 километр от центра г. Перми (учитывая обратную дорогу).
1.6. Расчет стоимости ТО, количество, наименование, марка и место расположения оборудования указываются в Приложении, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Проводить плановое и экстренное ТО оборудования, согласно прилагаемому к Договору Приложению, с периодичностью и в объеме, установленном эксплутационной документацией, но не реже одного раза в месяц.
Читайте так же: Договор подряда на выполнение строительных работ, генподряд
2.1.2. Контролировать изакреплять постоянный технический персонал из числа механиков, ответственный за качественное и своевременное проведение ТО.
2.1.3. Проводить по мере необходимости текущий, средний и капитальный ремонт оборудования.
2.1.4. При возникновении неисправности или выхода из строя оборудования отправлять механика в течение суток с момента получения заявки от Заказчика. Устанавливать причину неисправности, объем необходимых работ и материалов и устранять выявленную неисправность. Производить замену вышедших из строя узлов и деталей оборудования.
2.1.5. Составлять и предоставлять Заказчику на подтверждение Акты выполненных работ по ТО и ремонту оборудования, а так же предписания и рекомендации, в случае нарушения представителями Заказчика правил эксплуатации оборудования и техники безопасности, обеспечивающих работоспособность оборудования, заверенные подписью и печатью Исполнителя.
2.1.6. Проводить по необходимости техминимум по правилам эксплуатации оборудования с работниками Заказчика в объёме требований технической документации, при использовании механизмов по назначению.
2.1.7. При проведении работ ТО выполнять требования правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте Заказчика.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Соблюдать все правила, определенные инструкциями по эксплуатации и техническими паспортами на оборудование.
2.2.2. Назначать изакреплять постоянный технический персонал из числа работников, прошедших курс обучения, ответственных за соблюдение правил эксплуатации и использования оборудования по назначению. Осуществлять непрерывный контроль за техническим состоянием оборудования.
2.2.3. Своевременно сообщать Исполнителю об отклонениях в работе оборудования и появлении неисправностей, при возникновении отказа в работе оборудования отключать его от электросети и направлять заявку Исполнителю по телефонам: 8-908-27-57-296, 229-34-72, 229-42-19, 279-13-22.
2.2.4. Не пытаться устранять неисправности самостоятельно.
2.2.5. Постоянно обеспечивать оборудование электроэнергией, вентиляцией, соответствующего качества и температуры водой, а так же её стоком в канализацию в зависимости от вида и назначения оборудования.
2.2.6. Самостоятельно выполнять работы, необходимые для соблюдения требований эксплуатационной документации, техники безопасности и работоспособности оборудования: своевременное измерение сопротивления изоляции электропроводов и защитного заземления оборудования, общестроительные, электромонтажные сантехнические, вентиляционные, теплоизоляционные, замерные и другие работы.
2.2.7. Выполнять предписания и рекомендации Исполнителя, направленные на соблюдение работниками Заказчика правил эксплуатации оборудования и техники безопасности, обеспечивающих работоспособность оборудования.
2.2.8. Подготавливать техническую документацию и оборудование к ТО, и ремонту по заявкам, производить отключение оборудование от электросети, его предварительную чистку и мойку;обеспечивать доступ к оборудованию механикам Исполнителя и возможность проведения ТО в полном объеме.
2.2.9. В случае выхода оборудования из строя, на время плановых и экстренных ремонтов принимать меры для размещения продуктов в действующих холодильных установках или по их реализации, самостоятельно обеспечивая сохранность продуктов от порчи.
2.2.10. Принимать у Исполнителя выполненные работы по ТО и ремонту, а так же предписания и рекомендации, направленные на соблюдение работниками Заказчика правил эксплуатации оборудования и техники безопасности, подписывать и заверять печатью Заказчика соответствующие Акты выполненных работ, принимать прочие документы Исполнителя, подтверждающие факт выполнения работ по обслуживанию оборудования. В случае отказа от подписания Акта выполненных работ Заказчик направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки выполненных работ.
2.2.11 . В течении 5-и банковских дней производить оплату за оказание услуги по ТО согласно выставленных счетов, либо актов выполненных работ.
3. Стоимость и порядок оплаты.
3.1. Размер оплаты за проведение ТО оборудования за 1 (один) месяц указан в Приложении к настоящему Договору согласно п. 1.6. настоящего Договора.
3.2. Платежи за проведение ТО производятся Заказчиком ежемесячно в полном объеме, согласно предъявленного Исполнителем счета на оплату. Заказчик оплачивает стоимость выполненных работ в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.
3.3. При неоплате Заказчиком выставленного счета в установленный срок, согласно п. 3.2.настоящего Договора, Исполнитель снимает с себя обязательства по ТО и ремонту оборудования, до произведения 100%-й предоплаты со стороны Заказчика.
3.4. Исполнитель оставляет за собой право изменять цену за проведение ТО оборудования, в случае изменения ценообразующих факторов (нормативных актов РФ, расходных материалов) путем оформления между сторонами дополнительного соглашения.
3.5. Стоимость ТО включает в себя работы по текущему и среднему ремонту оборудования, проводимому Исполнителем по мере необходимости, при этом в стоимость Договора на ТО включены затраты только на следующие расходные материалы: смазочные материалы, сальниковые уплотнения, крепёжная фурнитура, элементы коммутации, сигнальная арматура, выключатели, тумблеры, предохранители. Стоимость капитального ремонта рассчитывается отдельно. При замене вышедших из строя узлов и деталей оборудования не находящегося на гарантии Заказчик оплачивает Исполнителю их полную стоимость.
3.6. В случае возникновения неисправностей оборудования по вине Заказчика, последний оплачивает Исполнителю стоимость всех работ и расходных материалов.
4. Ответственность сторон.
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут взаимную ответственность согласно действующему гражданскому законодательству РФ. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.
4.2. Исполнитель освобождается от ответственности в полном объеме за остановку оборудования и вызванные этим последствия в случае нарушения режима электропитания, водоснабжения, вентиляции, прекращении действия канализации на объекте Заказчика, а так же в случае несоблюдения Заказчиком обязанностей, указанных в п. 2.2., настоящего Договора.
Читайте так же: Правила перестроения по полосам из ряда в ряд по пдд
4.3. Стороны не несут ответственности за убытки, возникшие вследствие форс-мажорных обстоятельств. Обстоятельства подтверждаются справкой компетентного государственного органа.
4.4. Спорные вопросы между сторонами разрешаются путем переговоров. Претензионный порядок разрешения споров является обязательным для сторон. Претензия рассматривается в течение 10-и дней со дня ее получения стороной. При не достижении соглашения спорные вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края, в соответствии с действующим законодательством.
5. Прочие условия.
5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются сторонами в письменной форме.
5.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.
5.4. Исполнитель вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях:
– неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 2.2., настоящего Договора;
– неоплаты Заказчиком услуг более 2-х месяцев.
Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке с момента получения Заказчиком уведомления о расторжении договора, если иной срок не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением сторон.
5.5. Договор действителен до 31 декабря 2013 года.
5.6. Если ни одна из сторон, письменно не заявит о расторжении договора, но не позднее чем за месяц до истечения срока его действия, то он считается пролонгированным на следующий год.
Адреса, реквизиты, подписи сторон:
Договор на обслуживание холодильного оборудования образец бланк
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ПРОДУКЦИИ: |
|
| НАШИ ПАРТНЕРЫ: |
|
| АДРЕС: |
|
ТЕЛЕФОНЫ:
-
- +7 (495) 343-43-71 — тел./факс;
- +7 (495) 343-43-48, 223-60-50 доб. 132
ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ:
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
- [email protected]
СХЕМА ПРОЕЗДА К ОФИСАМ:
- на карте.
Веб-мастер:
| Образцы типовых договоров / Договор на монтажные и пусконаладочные работы холодильного оборудования |
ДОГОВОР №______ на монтажные и пусконаладочные работы холодильного оборудования
ООО «АВИСАНКО» (Москва), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик выполняет, а Заказчик принимает и оплачивает работы по монтажу и пуско-наладке холодильного оборудования.
1.2. Срок действия настоящего договора: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет_______________________________, включая НДС.
2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости монтажных и пусконаладочных работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком.
3. Монтажные и пуско-наладочные работы
3.1. За 5 (пять) дней до начала монтажных работ Подрядчик выдает Заказчику подробное письменное предписание по подготовке производственных помещений к монтажу.
3.2. Весь комплекс монтажных и пуско-наладочных работ (включая обкатку оборудования) производится Подрядчиком в течение ______ рабочих дней с момента выполнения Заказчиком п. 2.2, и его подтверждения.
3.3. Обкатка холодильного оборудования производится в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента пуска. Если в течение данного времени у Заказчика не возникает претензий к работе оборудования, то сторонами составляется и подписывается Акт приема-сдачи работ.
Источники
Габов, А. В. Ликвидация юридических лиц. История развития института в российском праве, современные проблемы и перспективы: моногр. / А.В. Габов. — М.: Статут, 2011. — 304 c.
Дубинский, А. Руководствуясь законом; политической литературы Украины, 2013. — 112 c.
Павлов, Н. Е. Долг свидетеля / Н.Е. Павлов. — М.: Советская Россия, 2016. — 144 c.- Бикеев, А. А. Трудоправовая деятельность в организации. Учебное пособие / А.А. Бикеев, М.В. Васильев, Л.С. Кириллова. — М.: Статут, 2015. — 144 c.
- Перевалов, В. Д. Теория государства и права / В.Д. Перевалов. — М.: Юрайт, Юрайт, 2010. — 384 c.
