Важная информация и советы на тему: «Договор бесплатной поставки образец бланк». В статье собраны ответы на многие сопутствующие вопросы. Если вы все же не найдете ответ, или необходимо актуализировать информацию, то обращайтесь к дежурному юристу.
Договор поставки.
Договор поставки — договор, по которому поставщик, именуемый продавцом и занимающийся предпринимательской деятельностью, берет на себя обязательства передать в оговоренный срок или сроки те товары, которые он производит или закупает в собственность покупателю.
Покупатель преобретает товары с целью их дальнейшего использования в своей предпринимательской деятельности или в каких-либо иных целях, которые не предусматривают личное, семейное или домашнее использование.
Скачать образцы и примеры договоров поставки
| Договор поставки (пример) | смотреть | скачать |
| Договор поставки (пример 2) | смотреть | скачать |
| Договор на поставку | смотреть | скачать |
| Договор на поставку продукции (товаров) | смотреть | скачать |
| Договор поставки (образец) | смотреть | скачать |
| Договор поставки продукции | смотреть | скачать |
| Договор поставки продукции (пример) | смотреть | скачать |
| Договор поставки товара (упрощенный вариант) | смотреть | скачать |
| Договор поставки товара (образец) | смотреть | скачать |
| Договор поставки товаров | смотреть | скачать |
| Договор на закупку научно-технической продукции для дальнейшей передачи в лизинг | смотреть | скачать |
| Договор на поставку продукции материально-технического назначения | смотреть | скачать |
| Договор на поставку товаров на экспорт | смотреть | скачать |
В качестве поставщика по данному договору могут выступать только субъекты предпринимательской деятельности. Так как поставщик занимается продажей либо производимых им товаров, либо товаров, которые были куплены им для продажи.
Поскольку покупатель покупает товар для их дальнейшего использования в своей предпринимательской деятельности или в каких-либо иных целях, которые не предусматривают личное, семейное, домашнее и иное использование, то он также представляет собой субъект предпринимательской деятельности.
В качестве существенного условия договора поставки, выступает условие о предмете, которое принято считать согласованным в том случае, если определено наименование, а также количество товара.
Наряду с указанными периодами поставки в данном договоре также может быть расписан график поставки товаров, в виде декадного, суточного, часового расписания.
Условия, касающиеся качества, ассортимента, цены, тары и упаковки определяются согласно правилам договора купли-продажи, причем с учетом тех особенностей, которые установлены законодательством для договоров поставки как договора в области предпринимательства.
Договор поставки
Скачать бланк в формате doc:
dogovor_postavki.doc [43,5 Kb] (cкачиваний: 6132)
Скачать бланк в формате pdf:
dogovor_postavki.pdf [75,14 Kb] (cкачиваний: 709)
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
1. НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
1. 1. На основании согласованного графика поставок от « » 2019 Поставщик обязуется изготовить и поставить в 20__г., а Покупатель принять и оплатить в количестве и сроки согласно графику, приложенному к настоящему договору и являющемуся его неотъемлемой частью.
1.2. Поставщик, по согласованию с Покупателем, имеет право досрочно отгрузить изделия. Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в счет изделий, подлежащих поставке в следующем сдаточном периоде.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать .
3. ЦЕНЫ И СУММА ДОГОВОРА
3.1. Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по ценам прейскуранта № , утвержденного по согласованной цене сосроком действия до « » 2019 .
3.2. Тара и упаковка в цену поставляемых изделий не входят и оплачиваются Заказчиком согласно прейскуранту.
3.3. Сумма поставки по настоящему договору составляет рублей копеек.
4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ
4.1. Отгрузка производится транспортом грузовой скоростью. Поставка продукции иногородним получателям осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом.
4.2. Минимальной нормой отгрузки является .
5. ТАРА И УПАКОВКА
5.1. Продукция должна упаковываться в тару, отвечающую требованиям ГОСТов или технических условий и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Расчеты за поставляемую продукцию производятся путем .
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу с « » 2019 г. и действует по « » 2019 г.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Заказчик обязан для изготовления изделий в срок оформить передачу «Поставщику» фондов на или отгрузить наличия в сроки, ассортименте и количестве согласно прилагаемой к договору спецификации, которая является его неотъемлемой частью. В случае задержки выделения фондов или передачи сроки поставки изделий по договору отодвигаются на соответствующий период.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.
Договор поставки строительных материалов
Тип документа: Договор поставки
Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.
Размер файла документа: 19,9 кб
Во время доставки стройматериалов должен действовать юридический документ – договор. Заключается он между поставщиком и покупателем по определенной форме. Она раскрывает и фиксирует юридические отношения между нами;
- в предмете договора указывается поставляемый ассортимент;
- его вес или количество мест;
- начальный и конечный пункты;
- срок доставки.
Оплата и ответственность
В договоре должен быть указан механизм оплаты услуги: реквизиты сторон-участниц договора с расчетным счетом и сроком перечисления средств. Предоплата фиксируется, как по сумме аванса, так и по сроку. Конечный расчет также. Нарушение сроков расчета чревато штрафными санкциями, о чем должно быть прописано в договоре.
Кроме того, здесь же указываются сроки уведомления покупателя, если поставщик изменил расценки.
В договоре расписаны обязанности каждой из сторон: от качества строительных материалов, их сохранности при транспортировке, маркировки и упаковки до сроков, как доставки, так и принятия товара покупателем.
Должен быть и пункт, регламентирующий ответственность каждой из сторон.
Договор поставки стройматериалов вступает в силу после подписания обеими сторонами с указанием реквизитов.
Бланк договора поставки строительных материалов
Образец договора поставки строительных материалов (заполненный бланк)
Скачать Договор поставки строительных материалов
ДОГОВОР ПОСТАВКИ строительных материалов №
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять в собственность Покупателю строительные материалы (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать их на условиях настоящего Договора. Поставка товара по настоящему договору осуществляется партиями.
Читайте так же: Чем отличается изъятие от конфискации
2. ЦЕНА КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ ТОВАРА
2.1. Цена поставляемого товара определяется Поставщиком на дату получения заявки от Покупателя и отражается в спецификациях и соответствующих товарных документах. Цена товара включает стоимость упаковки, доставки, НДС, а для импортной продукции все импортные таможенные сборы и пошлины, взимаемые на территории РФ.
2.2. Количество и ассортимент товара определяется на каждую конкретную партию в спецификации и фиксируется в счете-фактуре, товарно-транспортной накладной.
2.3. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам и подтверждаться российским сертификатом качества.
3. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
3.1. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при хранении и перевозке, с указанием на этикетках информации на русском языке, предусмотренной действующим законодательством.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. обеспечить передачу товара в количестве и ассортименте, указанном в спецификации;
4.1.2. предоставить на поставленный товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. оплатить товар в порядке, сроки и на условиях оговоренных настоящим Договором;
4.2.2. осмотреть товар в месте его получения и осуществить все необходимые действия по принятию товара, поставленного по Договору.
5. ЗАЯВКА ПОКУПАТЕЛЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ
5.1. Покупатель передает Поставщику заявку в устной или письменной форме на приобретение товара в любой рабочий день в течение действия настоящего Договора.
5.2. О получении заявки ответственный работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.
5.3. На основании Заявки Покупателя не позднее следующего дня после ее получения, Поставщик оформляет Спецификацию с указанием количества, ассортимента и стоимости поставляемых товаров и доводит информацию до Покупателя. В случае отсутствия устного или письменного отказа Покупателя от поставки товара на указанных в Спецификации условиях в течение дней с момента ее направления Покупателю Поставщиком, условия поставки товара считаются принятыми Покупателем. Об отсутствии отказа или о его получении ответственный работник Поставщика делает отметку в журнале заявок.
5.4. В случае невозможности поставки части товара, указанной в Заявке, ввиду отсутствия его на складе Поставщика, Поставщик устно или письменно уведомляет об этом Покупателя в течение дней после ее получения. Покупатель по своему выбору вправе либо отложить поставку товара до момента получения всего ассортимента и количества товара, указанного в Заявке, либо отказаться от поставки части недостающего товара и принять ту часть товара, которая имеется в наличии у Поставщика. О своем решении Покупатель сообщает Поставщику в письменной форме в -дневный срок после получения уведомления от Поставщика.
5.5. В случае, если Поставщик не получит от Покупателя письменного сообщения о решении в срок, указанный в п.5.4., Поставщик осуществляет поставку той части товара, которая имеется в наличии.
6. ПОСТАВКА ТОВАРА
6.1. Поставщик самостоятельно доставляет товар до железнодорожной станции и сдает его перевозчику в течение дней после получения предоплаты товара согласно п.8.1., 8.2. Договора.
6.2. Обязательства Поставщика по поставке товара считаются выполненными в момент сдачи товара перевозчику.
7. ПРИЕМКА ТОВАРА
7.1. Покупатель должен принять товар и проверить его по количеству не позднее следующего дня после получения товара, а по качеству не позднее календарных дней с даты получения.
7.2. При обнаружении недопоставки товара по количеству, Покупатель направляет в течение дней Поставщику требование о допоставке недостающего количества товара. В этом случае Поставщик обязан допоставить товар (путем сдачи его перевозчику) в течение дней с момента подписания товарно-транспортной накладной. Если такое требование Покупателем не заявлено, Поставщик поставляет недостающий товар при поставке следующей партии товара.
7.3. При обнаружении поставки товара в количестве, превышающем указанное в заявке, Покупатель по своему выбору:
- оплачивает товар по цене, определенной для данного товара в накладной не позднее дней с момента принятия товара. В случае просрочки оплаты товара, Покупатель уплачивает пеню в размере % от суммы товара за каждый день просрочки. Для целей налогообложения пени учитываются после фактической уплаты, либо после вступления в силу решения суда.
- принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан, распорядится таким товаром не позднее дней с момента принятия его на ответственное хранение.
7.4. При обнаружении недостатков по качеству, Покупатель в течение суток с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика и проводит экспертизу качества товара в независимом экспертном учреждении. Если экспертизой будет установлено, что недостатки товара возникли до его передачи Покупателю, Поставщик обязан заменить такой товар, а также оплатить стоимость экспертизы.
7.5. До момента вывоза некачественного товара, Покупатель принимает товар на ответственное хранение. Поставщик обязан вывезти некачественный товар не позднее дня, которым поставляется товар на замену.
7.6. Право собственности на товар переходит к Покупателю в момент сдачи товара Поставщиком перевозчику.
8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Покупатель выплачивает Поставщику полную стоимость товара, указанную в спецификации на поставляемую партию товара не позднее дней после подачи заявки Поставщику.
8.2. Оплата может производиться в форме безналичных перечислений или наличных платежей в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. В случае оплаты в безналичном порядке обязательства Покупателя по оплате товара считаются исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика (по выписке из банка). В случае оплаты товара путем наличных платежей, обязательства по оплате товара считаются исполненными с момента поступления наличных денежных средств в кассу Поставщика.
Читайте так же: Какой срок исковой давности по гражданским делам
8.3. В случае неоплаты партии товара в срок, указанный в п.8.1. настоящего договора, заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.
8.4. Поставка следующей партии товара осуществляется только после полной оплаты предыдущей партии товара.
8.5. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п.6.1. Договора, Покупатель вправе потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный Поставщиком. При этом, проценты на сумму предварительной оплаты по ст. 395 ГК РФ не начисляются.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному исполнению какой-либо из сторон обязательств по договору, срок исполнения обязательств отодвигается на время, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
9.2. Сторона, пострадавшая от действия непреодолимой силы, обязана о наступлении и прекращении таких обстоятельств немедленно, но не позднее десяти календарных дней с момента их наступления, в письменной форме известить другую сторону.
9.3. Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. При возникновении споров стороны принимают все усилия для разрешения всех споров и разногласий путем переговоров.
10.2.При не достижении результатов на переговорах все споры, связанные с исполнением настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде г. .
11. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до « » года, а в части взаиморасчетов до их полного окончания.
11.2. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, предварительно письменно уведомив другую сторону за , при этом расторжение настоящего договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, принятых на себя ранее.
11.3. Если за до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях, на тот же срок.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. Договор должен быть подписан уполномоченными представителями сторон.
12.2. Все приложения к данному договору действительны, если они совершены в письменной форме.
Договор поставки продукции (товаров) (образец)
поставки продукции (товаров)
г. ______________ «___» ___________ 20__г.
именуем __ в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________,
действующего на основании ______________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
именуем __ в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________,
действующего на основании _____________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель — принять и
оплатить _____________________________________________ (наименование
товара) в соответствии с графиком поставки и спецификацией, которые
являются неотъемлемыми приложениями к настоящему договору.
Общий объем всех подлежащих поставке в течение срока, указанного в
настоящем пункте, ______________ (наименование товара) устанавливается в
1.2. Поставка осуществляется помесячно, равными партиями в
соответствии с графиком поставки.
1.3. Поставщик вправе, с письменного согласия Покупателя,
осуществлять досрочную отгрузку подлежащих поставке партий
__________________________________ (наименование товара).
2. Требования к качеству и комплектности
2.1. Поставляемые ________________ (наименование товара) по качеству
и комплектности должны соответствовать ________________
стандартов, образцов, описаний, технических условий и т.п.), а также
требованиям, установленным в п.1.1 настоящего договора и в прилагаемой к
2.2. Согласование между сторонами уточненных технических
характеристик и дополнительных требований к качеству ______
________________ (наименование товара), не предусмотренных утвержденной
технической документацией, осуществляется в следующем порядке:
2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность ________
_______________ (наименование товара) в течение гарантийного срока,
установленного __________________________ (ГОСТ, ТУ или иной документ,
предусматривающий гарантийный срок).
Поставщик предоставляет (не предоставляет) дополнительные гарантии
(в случае, если по соглашению сторон предусматриваются такие
дополнительные гарантии, их содержание должно быть конкретизировано).
4. Тара, упаковка и маркировка
4.1. ________________ (наименование товара) поставляются в таре и
упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим
условиям, другой нормативно-технической документации, указанной в разделе
2 настоящего договора).
4.2. Многооборотная тара (упаковочные материалы) является возвратной
и должна быть направлена Покупателем Поставщику не позднее
_______________ со дня получения ______________ (наименование товара)
4.3. Упаковка ____________________ (наименование товара) должна
содержать маркировку, включающую следующие сведения:
наименования покупателя и грузополучателя;
номер и дата договора поставки;
номера позиций (по спецификации и графику поставки);
вес нетто, вес брутто;
размеры тары в см (длина, высота, ширина);
сведения о Поставщике и грузоотправителе.
4.4. Места, требующие специального обозначения, должны иметь
дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло»
и другие в зависимости от особенностей груза.
5. Цена и стоимость товаров
5.1. Цена одного ___________________ (единица измерения) подлежащих
поставке ____________________________________ (наименование товара)
устанавливается на весь период поставки в размере ____________________,
что отражается в прилагаемой к договору спецификации.
Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена
Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего
срока действия настоящего договора. Не являются основанием для изменения
цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие
обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами или
действием непреодолимой силы.
5.2. Стоимость каждой партии подлежащих поставке __________________
(наименование товара) определяется в соответствии с прилагаемыми к
договору спецификацией и графиком поставки.
5.3. Общая сумма договора, включающая транспортные расходы
Поставщика, при транспортировке ________ (наименование товара) грузовой
Читайте так же: Субсидия на дрова пенсионерам новая москва
скоростью, устанавливается в размере ____________________________ рублей.
5.4. В случае, если с письменного согласия Покупателя отправка
_______________ (наименование товара) осуществляется Поставщиком
ускоренным способом, дополнительные транспортные расходы несет
6. Порядок отгрузки
6.1. Отгрузка ____________________ (наименование товара)
производится железнодорожным транспортом в вагонах, грузовой скоростью.
Минимальной нормой отгрузки является партия, размер которой определяется
в соответствии с графиком поставки. Отгрузка осуществляется на условиях
франко-вагон — станция назначения в присутствии представителя Покупателя.
6.2. Каждая партия подлежащих поставке ________________
(наименование товара) должна иметь следующие сопроводительные документы:
— железнодорожная накладная — 1 экз.;
— спецификация — 1 экз.;
— сертификат качества — 1 экз.;
— санитарный сертификат — 1 экз.;
6.3. Отгрузка каждой партии начинается после вручения представителем
Покупателя Поставщику письменного извещения (копии платежного поручения с
круглой печатью банка) об оплате соответствующей партии.
6.4. Поставщик в день сдачи соответствующей партии ______
________________ (наименование товара) железной дороге обязан уведомить
Покупателя о дате отгрузки и номерах отправленных вагонов по телеграфу,
факсу или телефону.
7. Порядок расчетов
7.1. Оплата первой подлежащей поставке в соответствии с графиком
партии ____________________ (наименование товара) осуществляется
Покупателем в полном объеме в _____________ срок со дня заключения
настоящего договора в размере __% от суммы договора.
Оплата каждой последующей партии ___________________ (наименование
товара) осуществляется Покупателем в полном объеме не позднее чем в
_____________ срок со дня оформления акта приемки предыдущей партии от
железной дороги, в размере __% от суммы договора.
7.2. Окончательные расчеты сторон производятся в день оплаты
последней подлежащей поставке в соответствии с графиком партии
______________________ (наименование товара).
8. Приемка товара
8.1. Приемка каждой поставленной партии _______________
(наименование товара) от железной дороги осуществляется представителем
Покупателя в _________ срок со дня получения уведомления железной дороги
о прибытии соответствующей партии, на основании осмотра и документов,
указанных в п.6.2 настоящего договора.
Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии _______________
(наименование товара) оформляется двусторонним актом приемки, подписанным
представителями Покупателя и железной дороги, который подтверждает
приемку по количеству и качеству. В случае обнаружения при приемке
несоответствия полученных _______________ (наименование товара) условиям
настоящего договора, спецификации или графика об этом делается
соответствующая запись в акте.
8.2. При осуществлении приемки _______________________ (наименование
товара) Покупатель обязан осмотреть товары, проверить их количество и
качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие
_________________ (наименование товара).
8.3. В случае обнаружения в поставленных товарах недостатков,
недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации
Покупатель не позднее, чем _____________________ письменно уведомляет об
8.4. В случае отказа от поставленного ___________________
(наименование товара) Покупатель обязан обеспечить его сохранность,
принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об
В случае принятия Покупателем __________ (наименование товара) на
ответственное хранение Поставщик обязан в _______ срок вывезти указанный
товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую
ответственность за судьбу товара.
9. Срок действия,
порядок изменения и расторжения договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания
сторонами и действует до приемки Покупателем последней подлежащей
поставке в соответствии с графиком партии ______ (наименование товара).
9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только
в том случае, если они оформлены письменно и пописаны обеими сторонами
9.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора в случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не
могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.
Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков
9.4. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и
в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.
10. Порядок разрешения споров и ответственность сторон
10.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать
противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий —
разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не
достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством
10.2. Споры сторон разрешаются в соответствии с законодательством в
арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
10.3. За просрочку поставки или недопоставку ____________
(наименование товара) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере
__% стоимости каждой партии, поставка которой просрочена, за каждый день
просрочки, но не более _____________, а в случае недопоставки — в размере
__% стоимости недопоставленных _____________ (наименование товара).
10.4. За поставку _________________ (наименование товара)
ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований к качеству,
установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Покупателю
неустойку в размере __% стоимости той партии, в составе которой
обнаружены _________________ (наименование товара) ненадлежащего
10.5. В случае просрочки оплаты подлежащих поставке _______________
(наименование товара) Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в
размере __% стоимости не оплаченной в срок партии за каждый день
просрочки, но не более _____.
11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон
находится один экземпляр настоящего договора.
Поставщик ___________________________________ М.П.
Покупатель __________________________________ М.П.
Договор поставки
г. [место заключения договора] [дата заключения договора]
[полное наименование юридического лица] в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и
[полное фирменное наименование акционерного общества] в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Читайте так же: Утеря свидетельства о браке как восстановить в другом городе
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю товары в обусловленные настоящим договором сроки, а Покупатель обязуется принять и оплатить их.
1.2. Ассортимент и количество товаров определяется в спецификации, которая согласовывается Сторонами, и является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Получателем товаров является [Покупатель или иное лицо].
2. Периоды поставки товаров
2.1. Товары поставляются в течение срока действия договора отдельными партиями.
2.2. Периодичность поставки — [один раз в месяц, один раз в квартал и др.].
2.3. График поставки товаров: [указывается конкретный календарный день или предельный срок поставки товара].
2.4. Поставка товаров осуществляется путем отгрузки (передачи) товаров Получателю.
2.5. Доставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки их [вид транспорта].
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. отгружать товар в адрес Получателя указанным транспортом в согласованные сроки;
3.1.2. извещать надлежащим образом Получателя об отправке товара, а также направлять ему другие извещения, требующиеся ему для осуществления обычно необходимых мер для принятия поставки товара;
3.1.3. предоставлять Покупателю транспортные и сопроводительные документы;
3.1.4. за свой счет обеспечить упаковку и тару, необходимую для поставки товара;
3.1.5. в случае недопоставки товаров в отдельном периоде поставки, восполнить недопоставленное количество товаров в следующем периоде (периодах) в пределах срока действия настоящего договора.
3.2. Покупатель (Получатель) обязан:
3.2.1. оплатить поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных настоящим договором;
3.2.2. совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставляемых в соответствии с настоящим договором;
3.2.3. в разумный срок проверить количество и качество принятых товаров и о выявленных несоответствиях или недостатках незамедлительно письменно уведомить Поставщика;
3.2.4. возвратить Поставщику многооборотную тару и средства пакетирования, в которых поступил товар, в месте отгрузки во время следующей поставки товаров или в любое другое время по требованию Поставщика.
3.3. Покупатель (Получатель) вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков и доукомплектования товаров либо их замены.
4. Переход рисков, связанных с товаром
4.1. Поставщик несет все риски, потери или повреждения товара до момента его поставки Получателю.
4.2. Получатель несет все риски, потери или повреждения товара с момента его получения.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Покупатель оплачивает поставляемые ему Поставщиком товары по ценам, указанным в спецификации.
5.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно в течение [значение] дней с момента получения счета-фактуры.
5.3. В случае, если поставка товаров будет осуществляться отдельными частями, входящими в комплект, оплата товаров будет производиться после отгрузки последней части, входящей в комплект.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.
6.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [значение] % от стоимости всей партии товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
6.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7. Срок и порядок действия договора
7.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год].
7.3. В случае, если ни одна из Сторон после истечения срока действия Договора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же условиях на [срок].
8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.
8.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:
— поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
— неоднократного нарушения сроков поставки товаров.
8.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.
8.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.
8.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
Договор бесплатной поставки образец бланк
По соглашению бесплатной доставки идет оплата только за предоставленный товар или имущество, а все расходы по доставке берет на себя организация-поставщик. Эта услуга может идти как дополнительный и весьма приятный бонус.
Так многие компании благодаря такой услуге привлекают больше клиентов. По данному соглашению приобретенный товар покупателем должен быть доставлен в указанное им место в оговоренное время, в свою очередь приобретатель должен принять его.
Данное соглашение имеет стандартную письменную форму и составляется при приобретении товара.
Правила оформления договора бесплатной поставки
Существет ряд пунктов, которые должны быть прописаны в соглашении на бесплатную поставку.
К ним относятся:
Это необходимые основные моменты, которые следует прописать в соглашении, без них данное соглашение будет считаться недействительным.
Читайте так же: Отпуск медработников количество дней
Ниже расположен типовой бланк и образец договора бесплатной поставки вариант которого можно скачать бесплатно.
Договор-счет: образец
schet-dogovor.jpg
Похожие публикации
Представителям малого и среднего бизнеса наверняка приходилось сталкиваться с таким документом как счет-договор, бланк которого не утвержден на законодательном уровне. Данный документ объединяет в себе и счет и договор, он понятен для заполнения и не содержит лишней информации. Чаще всего его используют при совершении разовых покупок и оказании услуг с небольшими материальными рисками. Документ имеет юридическую силу. Скачать образец счета-договора можно в конце статьи.
Форма счета-договора
Счет-договор представляет собой письменное обязательство, в котором одна организация или ИП осуществляет передачу продукции другой в определенный срок. Сторона, получающая товары, обязуется оплатить их. Документ является одной из разновидностей договора купли-продажи, но так как он менее известен — на практике его используют реже. Предприниматели часто берут образец счет-договора за основу при составлении аналогичных документов в ходе своей хозяйственной деятельности.
В верхней части документа указывают сведения о продавце или исполнителе и покупателе (название юридического или физического лица, ИНН, банк получателя, номер расчетного счета). Далее прописывают основные сведения о товарах или услугах (наименование, цену, количество, общую стоимость). После этого указывают основные условия договора.
Счет-договор на поставку товара, выполнение работ или оказание услуг предполагает сочетание в одном документе:
- всех существенных условий, которые должны присутствовать в договоре;
- необходимых атрибутов, которые должны быть в счете на оплату
Документ можно оформить как соглашением с наличием подписей двух сторон, так и в виде оферты. Если выбран второй вариант, в текст документа необходимо указать, что оплата счета-договора означает согласие другой стороны на заключение контракта.
Сегодня практически каждый может найти и скачать счет-договор в интернете, а можно разработать собственную форму документа.
Что надо указать в документе?
Унифицированного образца счета-договора на поставку товара (выполнение работ) не существует. Поэтому стороны имеют право определять его содержание самостоятельно.
В бланке документа следует указать такие сведения:
- наименование сторон;
- ИНН, юридический адрес, банковские реквизиты поставщика;
- предмет соглашения;
- состав поставляемых товаров (работ, услуг), их стоимость;
- срок действия соглашения;
- порядок поставки;
- порядок оплаты счета;
- порядок урегулирования споров;
- прочие условия (на усмотрение сторон).
При необходимости в документ можно добавить иные сведения, которые входят в обычный контракт (пункт о таре и упаковке товаров, форс-мажорных обстоятельствах, порядке уплаты штрафов и др.).
Выставление счета без договора
Для некоторых предпринимателей может быть актуальным вопрос: можно ли выставить счет без договора? Счет-договор является разновидностью договора купли-продажи; если стороны определили наименование поставляемого товара и его количество — условие о предмете договора можно считать согласованным. Счет без договора имеет юридическую силу в том случае, если в нем указаны все существенные условия соглашения. Выставление требования об оплате подтверждает факт свершения сделки между сторонами, данный момент должен быть оговорен в контракте.
Покупатель, совершивший оплату по счету без заключения договора, подтверждает свое согласие с условиями сделки. В судах такие действия сторон квалифицируются как разовая сделка.
Может ли счет быть выставлен раньше договора? Это зависит от условий заключенного соглашения. Но даже если продавец выставил требование об оплате на день раньше, чем был подписан контракт, это не будет являться нарушением. В соглашении необходимо указать, что его действие распространяется и на счет, выставленный ранее. Рекомендуется составить акт сверки.
Когда счет на оплату можно рассматривать как договор?
Является ли счет на оплату договором? В ГК РФ указано, что договорные отношения между субъектами предпринимательской деятельности считаются установленными, если счет на оплату товаров (работ, услуг) был оплачен покупателем (заказчиком). Это условие выполняется, даже если между организациями не был составлен контракт в письменной форме.
Для того чтобы определить является ли счет договором, следует изучить прописанные в нем условия. Полноценной офертой будет являться документ, в котором указаны подробные сведения о товаре, его стоимости, ставке НДС, сроки оплаты, данные о продавце и покупателе. На документе рекомендуется проставить подписи и ФИО должностных лиц и печати организаций. Только при соблюдении всех перечисленных условий счет является договором.
ГК РФ определены виды соглашений, при заключении которых замена счетом-договором не допускается. К ним относится: продажа недвижимости, предприятий, аренда зданий.
Документ всегда составляется в двух экземплярах и передается всем участникам сделки. Скачать бланк счета-договора можно по ссылке.
Источники
Великородная, Л. И. Государственная регистрация юридических лиц: от создания до ликвидации / Л.И. Великородная. — М.: Московская Финансово-Промышленная Академия, 2011. — 304 c.
Фаградянц, И. Немецко — русский словарь — справочник. Переписка с официальными лицами и учреждениями: структура письма, образцы обращений, примеры писем; М.: ЭТС & Polyglossum, 2011. — 208 c.
Ивин, А.А. Логика для юристов; М.: Гардарики, 2011. — 288 c.- Теория государства и права. — М.: Астрель, Сова, 2013. — 591 c.
- ред. Грязнова, А.Г.; Федотова, М.А. и др. Оценка недвижимости; М.: Финансы и статистика, 2013. — 496 c.
